Публикация
Съезжий дом Литейной части - Литейная пожарная часть -
|
Архитекторы: | Беретти В. И. Лаговский М. М. |
Год постройки: | 1832-1836, 1870 |
Стиль: | Классицизм |
Фото -
Съезжий дом Литейной части
ул. Чайковского, 49
1832-1836 - арх. Беретти В. И.
1870 - гражд. инж. Лаговский М. М. - постройка каланчи
Литейная пожарная часть
Пожарное депо Центрального района
2008-2012 - Проектный институт городской инфраструктуры ООО - проект реконструкции
2014-2015 - реконструкция, проведение работ
Визуально реконструкция проведена в 2014-2015 гг. В сентябре 2014 г. с фасада сняты адресная и информационная таблички. В июле 2015 г. фасад обновлен и заменены все ворота (им вернули исторический вид).
14 мая 1978 г.
Литейная пожарная часть
Фото - Овчинников К. В.
ЦГАКФФД СПб Ар 215111
(добавил
Яндекс панорама 2011 г.
(добавил люблюпитер )
Фрагмент схемы
РГИС 2019 г.
Маркерный
скетч_Artrt4ik
(добавил ArtRi4ik)
В примечаниях к табл. "Дополнительная роспись денежных оборотов столичного г. С.-Петербурга на 1847 год" в т.ч. указана сумма, единовременно отпускаемая на постройку коек для вновь отстроенного флигеля во дворе съезжего дома Литейной части. (Полн. собр. Рос. имп. Собр. 2. Т. 23, отд-ние 2. К ст. 21935 прим. 5) (
2008-2011 - реконструкция
О Плане меропричтий по проектированию, строительству и реконструкции пожарных депо в СПб на 2008-2011 гг.
(с изменениями на 4 августа 2008 г.) (Постановление Правительства СПб от 26 декабря 2007 года N 1721) (
Реконструкция
Правоустанавливающие документы: постановления Правительства СПб № 483 от 30.03.2004, № 595 от 16.05.2006, № 1721 от 26.12.2007, № 1510 от 30.10.2011. (Адресная программа проектно-изыскательских работ будущих лет стр-ва от 12.03.2012, п. 4.6)
При заключении контракта от 11.07.2008 стороны установили сроки выполнения работ - 9 месяцев с момента начала работ. В дальнейшем сроки исполнения работ неоднократно продлевались (до 12.04.2009, 30.04.2010, 30.04.2010, 20.06.2011, 20.09.2011 (дополнительные соглашения №№ 1, 2, 3, 4, 5), в связи несовпадением имеющихся площадей (здание является охранным памятником) и необходимостью дополнительного согласования Технического задания с ГУ ГО ЧС СПб.
Согласно Отрицательному заключению Управления Государственной экспертизы №78-5-5-00868-12 от 22.11.2012 в проектной документации были выявлены многочисленные недостатки, связанные не только с отсутствием согласования проектных решений КГИОП и необходимостью разработки специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты по объекту. Недостатки были выявлены в схеме планировочной организации земельного участка, архитектурных и объемно-планировочных решениях, проектных решениях в части инженерно-технического обеспечения.
Ответчик утверждает, что при заключении контракта ему не было известно о том, что реконструируемый дом является памятником культурного наследия, что потребует дополнительной разработки и согласования с МЧС Технических условий, учитывая, что нормы пожарной безопасности (НПБ-95) были отменены на дату проведения государственной экспертизы и эксперты потребовали предусмотреть в проекте компенсирующие мероприятия и разработку специальных технических условий. (Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд. Постановление от 17.02.2014. Дело № А56-28459/2013)
Визуально реконструкция проведена в 2014-2015 гг. В сентябре 2014 г. с фасада сняты адресная и информационная таблички. В июле 2015 г. фасад обновлен и заменены все ворота (им вернули исторический вид).
Разрешений от Госстройнадзора на проведение работ не выдавалось.
Фото -
люблюпитер, 08.2019.
1928: Литейная пожарная часть - ул. Чайковского, 49 ([
В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность" (2157)
Виды с запада (из окон
флигеля дома 47)
Вид в сторону
Фурштатской
Справа примыкает
дом по Фурштатской
Фото - Виктор М, 12.2016.
Фото - люблюпитер,
05.2012.
Сведения о контракте
на проектирование
реконструкции
от 11.07.2008 г. Фото - peterburzhets
Ответ на "04.2022г. " от люблюпитер
Бандиты. Обвесить несчастную каланчу всякой дрянью и зарабатывать на ней адские деньги - это да. Отремонтировать ее, уже загибающуюся - ни за что.
О классицизме здесь напоминают только полуциркульные окна второго этажа во дворе. Декор фасада изменён, каланча 1870 года. Да, был когда-то классицизм, но давно уже исчез, слово только вводит в заблуждение.
Реконструкция
2008-2012 - ООО "Проектный институт городской инфраструктуры" - проект (контракт 26/08/Т от 11.07.2008)
2014-2015 - проведение работ
Правоустанавливающие документы:
постановления Правительства СПб № 483 от 30.03.2004, № 595 от 16.05.2006, № 1721 от 26.12.2007,
№ 1510 от 30.10.2011
(Адресная программа проектно-изыскательских работ будущих лет строительства от 12.03.2012, п. 4.6)
При заключении контракта от 11.07.2008 стороны установили сроки выполнения работ - 9 месяцев с момента начала работ. В дальнейшем сроки исполнения работ неоднократно продлевались (до 12.04.2009, 30.04.2010, 30.04.2010, 20.06.2011, 20.09.2011 (дополнительные соглашения №№ 1, 2, 3, 4, 5), в связи несовпадением имеющихся площадей (здание является охранным памятником) и необходимостью дополнительного согласования Технического задания с ГУ ГО ЧС СПб.
<...>
Согласно Отрицательному заключению Управления Государственной экспертизы №78-5-5-00868-12 от 22.11.2012 в проектной документации были выявлены многочисленные недостатки, связанные не только с отсутствием согласования проектных решений КГИОП и необходимостью разработки специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты по объекту. Недостатки были выявлены в схеме планировочной организации земельного участка, архитектурных и объемно-планировочных решениях, проектных решениях в части инженерно-технического обеспечения.
<...>
Ответчик утверждает, что при заключении контракта ему не было известно о том, что реконструируемый дом является памятником культурного наследия, что потребует дополнительной разработки и согласования с МЧС Технических условий, учитывая, что нормы пожарной безопасности (НПБ-95) были отменены на дату проведения государственной экспертизы и эксперты потребовали предусмотреть в проекте компенсирующие мероприятия и разработку специальных технических условий.
(Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд. Постановление от 17.02.2014. Дело № А56-28459/2013)
Визуально реконструкция проведена в 2014-2015 гг. В сентябре 2014 г. с фасада сняты адресная и информационная таблички. В июле 2015 г. фасад обновлен и заменены все ворота (им вернули исторический вид).
Разрешений от Госстройнадзора на проведение работ не выдавалось.
Информация о здании на
В примечаниях к табл. "Дополнительная роспись денежных оборотов столичного г. С.-Петербурга на 1847 год" в т.ч. указана сумма, единовременно отпускаемая на постройку коек для вновь отстроенного флигеля во дворе съезжего дома Литейной части (Полн. собр. Рос. имп. Собр. 2. Т. 23, отд-ние 2. К ст. 21935 прим. 5).