Съезжий дом Литейной части - Литейная пожарная часть -
Пожарное депо Центрального района

Фото - люблюпитер, 04.2022.

Съезжий дом Литейной части

 ул. Чайковского, 49

1832-1836 - арх. Беретти В. И.

1870 - гражд. инж. Лаговский М. М. - постройка каланчи

Литейная пожарная часть

Пожарное депо Центрального района

2008-2012 - Проектный институт городской инфраструктуры ООО - проект реконструкции

2014-2015 - реконструкция, проведение работ

Визуально реконструкция проведена в 2014-2015 гг. В сентябре 2014 г. с фасада сняты адресная и информационная таблички. В июле 2015 г. фасад обновлен и заменены все ворота (им вернули исторический вид).

В примечаниях к табл. "Дополнительная роспись денежных оборотов столичного г. С.-Петербурга на 1847 год" в т.ч. указана сумма, единовременно отпускаемая на постройку коек для вновь отстроенного флигеля во дворе съезжего дома Литейной части.   (Полн. собр. Рос. имп. Собр. 2. Т. 23, отд-ние 2. К ст. 21935 прим. 5)  (алекс)

2008-2011 - реконструкция

О Плане меропричтий по проектированию, строительству и реконструкции пожарных депо в СПб на 2008-2011 гг.

(с изменениями на 4 августа 2008 г.)  (Постановление Правительства СПб от 26 декабря 2007 года N 1721)  (assembly.spb, Mary)

Реконструкция

Правоустанавливающие документы: постановления Правительства СПб № 483 от 30.03.2004, № 595 от 16.05.2006, № 1721 от 26.12.2007, № 1510 от 30.10.2011. (Адресная программа проектно-изыскательских работ будущих лет стр-ва от 12.03.2012, п. 4.6)

При заключении контракта от 11.07.2008 стороны установили сроки выполнения работ - 9 месяцев с момента начала работ. В дальнейшем сроки исполнения работ неоднократно продлевались (до 12.04.2009, 30.04.2010, 30.04.2010, 20.06.2011, 20.09.2011 (дополнительные соглашения №№ 1, 2, 3, 4, 5), в связи несовпадением имеющихся площадей (здание является охранным памятником) и необходимостью дополнительного согласования Технического задания с ГУ ГО ЧС СПб.

Согласно Отрицательному заключению Управления Государственной экспертизы №78-5-5-00868-12 от 22.11.2012 в проектной документации были выявлены многочисленные недостатки, связанные не только с отсутствием согласования проектных решений КГИОП и необходимостью разработки специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты по объекту. Недостатки были выявлены в схеме планировочной организации земельного участка, архитектурных и объемно-планировочных решениях, проектных решениях в части инженерно-технического обеспечения.

Ответчик утверждает, что при заключении контракта ему не было известно о том, что реконструируемый дом является памятником культурного наследия, что потребует дополнительной разработки и согласования с МЧС Технических условий, учитывая, что нормы пожарной безопасности (НПБ-95) были отменены на дату проведения государственной экспертизы и эксперты потребовали предусмотреть в проекте компенсирующие мероприятия и разработку специальных технических условий. (Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд. Постановление от 17.02.2014. Дело №  А56-28459/2013)

Визуально реконструкция проведена в 2014-2015 гг. В сентябре 2014 г. с фасада сняты адресная и информационная таблички. В июле 2015 г. фасад обновлен и заменены все ворота (им вернули исторический вид).

(goo.gl/maps, добавил peterburzhets)

Разрешений от Госстройнадзора на проведение работ не выдавалось.

1928:  Литейная пожарная часть   - ул. Чайковского, 49      ([124]. С. 242)

В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность" (2157)